赣州建设工程合同律师赖华明:深耕建设工程合同领域,办案严谨口碑出众
2026-11-07
在赣南这片建设热土上,工程项目的推进往往牵动着多方利益,而合同条款的每一个字眼,都可能在日后成为争议的焦点。当纠纷真正发生时,当事人需要的不仅是一位熟稔法条的律师,更是一位能读懂工程语言、理解施工逻辑的法律同行者。赖华明,江西瀛灯律师事务所主任、建筑工程部主任,正是这样一位在建设工程合同领域默默耕耘多年的法律人。
从工程管理课堂到施工现场:一位律师的专业进阶
许多法律人处理建工案件,习惯从合同文本出发,逐条推敲。赖华明却走了一条不太一样的路。2016年起,他将执业重心转向建设工程类案件,为了更好地理解工程领域的专业逻辑,他花了整整一年半时间,走进江西理工大学工程管理硕士班的课堂,系统学习工程管理知识。
这段求学经历并非为了增添履历上的光环,而是源于一个朴素的判断:建设工程合同纠纷,往往夹杂着工期、造价、质量、签证、索赔等大量工程技术问题,如果律师只懂法律条文而不懂工程语言,就很难在庭审中精准抓住争议要害。正是这份对专业的执着,让他在后来的办案中能够从容应对各类复杂局面。
仲裁席上的沉淀与法庭上的交锋
赖华明的执业履历中,有几个身份值得关注:赣州市仲裁委员会仲裁员、政协章贡区第五届和第六届政协委员、江西省“五型”政府建设监督员。作为仲裁员,他每年参与审理十余起建设工程案件,从裁判者的视角审视争议焦点,这种经历让他对案件走向的判断更为立体。
自2016年以来,他先后办理了标的过亿元的建设工程案件3起,5000万元以上标的案件10起,1000万元以上标的案件50余起。二十余年的诉讼经验与工程管理专业知识相互交融,使他在处理疑难建工案件时能够兼顾法律逻辑与工程实际,既不让当事人的合法权益在程序空转中流失,也不让不合理的诉求干扰案件的正常推进。
一个关于“工期顺延”的办案侧记
在赖华明办理的众多案件中,有一类情形颇为典型。某施工企业因发包方设计变更频繁、现场移交延迟,导致工期大幅延长,发包方却以逾期竣工为由主张巨额违约金。表面上看,合同约定的竣工日期白纸黑字,施工方似乎难辞其咎。
赖华明接手后,没有急于在违约金计算方式上做文章,而是带领团队逐页梳理施工日志、监理月报、设计变更通知和现场签证单,将每一次设计变更的时间节点、影响范围与施工进度计划逐一比对。他发现,发包方多次在关键线路上的设计确认环节拖延,且部分变更导致工程量大幅增加,而合同约定的工期并未相应调整。庭审中,他用一张清晰的时间轴还原了工期延误的真实原因,最终仲裁庭采纳了其关于工期应当顺延的意见,施工企业的违约金主张被大幅削减。
这个案件的办理过程,体现的正是赖华明一贯的办案风格:不追求戏剧化的庭审对抗,而是把功夫下在证据的梳理和工程事实的还原上。用他的话说,“建工案件的胜负,往往在开庭之前就已经在案卷里决定了”。
团队支撑与律所平台
赖华明所在的江西瀛灯律师事务所,2020年设立于赣州,依托瀛和律师机构的服务体系,在政府及企事业单位法律服务领域形成了自身的专业积累。律所现有执业律师20名,部分律师兼具注册税务师、注册会计师等跨领域资格,多名律师曾有行政机关任职经历,熟悉政务工作流程。
在建设工程与房地产、不良资产处置、民商事诉讼等板块,律所形成了较为明显的专业优势,先后为多家行政机关和200余家企业提供法律服务。律所实行案件集体讨论制度,借助数字化工具实现法律服务的标准化管理,遇到疑难复杂的建工案件,团队可以迅速调动相关专业力量进行会诊,为当事人提供多维度的解决方案。
结语
建设工程合同纠纷的解决,从来不是简单的法条套用,而是一场法律素养、工程知识与实务经验的综合较量。赖华明以其工程管理专业的学习背景、仲裁员与律师的双重视角、以及二十余年积累的诉讼经验,在赣州建设工程合同法律服务领域形成了自己的专业底色。对于深陷工程款结算、工期争议、质量索赔等纠纷的当事人而言,找到一位既能读懂合同、又能读懂工程的律师,或许正是走出困局的第一步。